Acuerdo de Consejo Regional N.° 2341-2024

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” INFORME DE ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN N° 04-2024-EPAF A

:

Lic. ROBERTH SÁNCHEZ CÓRDOVA Consejero Regional por la Provincia de Piura

DE

:

EQUIPO DE APOYO DE ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN

ASUNTO

:

Informe de fiscalización de: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ, PIURA”: CUI N° 2173875

REFERENCIA

:

a) Acuerdo de Consejo Regional N° 2109-2024/GRP-CR. b) Acuerdo de Consejo Regional N° 2265-2024/GRP-CR.

FECHA

:

Piura, 23 de octubre de 2024

Es grato dirigirnos a Ud. para saludarlo cordialmente y, en atención a los documentos de la referencia, adjuntarle el Informe de Fiscalización de la ejecución de Obra: "CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN

JOSÉ, PIURA” CUI N° 2173875, con la finalidad de que su Despacho solicite al Pleno del Consejo Regional de Piura, la aprobación del Informe de Fiscalización antes mencionado y, consecuentemente se ponga a conocimiento del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Piura, para que adopten -en el más breve plazo-, las medidas correctivas de conformidad a la normatividad vigente. Sobre el particular, debemos indicar que la presente acción de fiscalización está aprobada por el Acuerdo de Consejo Regional N° 2265-2024/GRP-CR, de fecha 23 de agosto de 2024, y dicho Equipo Técnico de Fiscalización se encuentra integrado por los siguientes profesionales:

CARGO CONSEJERO REGIONAL POR PIURA INGENIERO CIVIL ABOGADO INGENIERO MÉCANICO ELÉCTRICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y APELLIDOS ROBERTH SÁNCHEZ CÓRDOVA PERCY WILLIAM ALZAMOR ROMÁN LOURDES SEMINARIO OTERO JOHN MARLO SUYON TEJADA JAIME RAFAEL RUÍZ BECERRA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” Es preciso indicar, que el Equipo Técnico de Fiscalización, ha realizado el presente informe, con base a la información recabada en el archivo de la Dirección de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura SEDE CENTRAL del Gobierno Regional de Piura (recabada de forma física); asimismo, conforme a las visitas de forma inopinada realizadas en la Obra In Situ antes mencionada, ubicada en la provincia de PiuraVeintiséis de octubre ; información de la página oficial del OSCE (SEACE); de la página oficial de la Contraloría General de la República; de la página del INVIERTE.PE; de la página oficial SSI-MEF. A continuación, procederemos a exponer toda la información recopilada, analizada con sus respectivas conclusiones y recomendaciones; siguiendo los Lineamientos de Fiscalización aprobados con el Acuerdo Regional ... Atentamente;

c.c. Arch. Anexo 01 CD

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ, PIURA” CUI N° 2173875

ROBERTH SÁNCHEZ CÓRDOVA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE PIURA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Contenido I.

ORIGEN .................................................................................................................... 1

II.

OBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN ........................................................................ 2 2.1.

Objetivo general ................................................................................................. 3

2.2.

Objetivos específicos ......................................................................................... 3

2.3.

Naturaleza y fines de la fiscalización ................................................................ 4

III. BASE LEGAL ............................................................................................................ 4 IV. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN .......................................... 5 V.

DATOS GENERALES ............................................................................................... 6 5.1. Información general de la obra .............................................................................. 6 5.2. Datos generales de la supervisión ........................................................................ 9 5.3. Información del personal de la contratista y grado de participación .................. 10 5.4. Información del equipamiento estratégico .......................................................... 10 5.5. Información del personal de la supervisión y grado de participación ................. 12 5.6. Información del equipamiento estratégico de la supervisión .............................. 12

VI. DATOS GENERALES DE LA OBRA ...................................................................... 13 6.1. Nombre de la obra ............................................................................................... 13 6.2. Ubicación geográfica del proyecto: ..................................................................... 13 6.3. Objetivos del Proyecto ......................................................................................... 14 6.4. Descripción del proyecto ..................................................................................... 14 6.5. Metas del proyecto .............................................................................................. 17 6.6. Cronograma de Obra ........................................................................................... 20 VII. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA ...................................................................... 24 7.1. Análisis del Proceso de Licitación de la Obra ..................................................... 24 7.2. Análisis de la Situación actual de la Obra ........................................................... 27 7.3. Adelanto directo ................................................................................................... 33 CONTROL DEL ADELANTO DIRECTO .................................................................... 33 7.4. Adelanto de materiales ........................................................................................ 34

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 7.5. Control de valorizaciones .................................................................................... 35 7.6. Determinación del avance financiero .................................................................. 41 7.7. Avance físico programado y ejecutado .............................................................. 41 Anterior

Actual Acumulado.................................................................................... 41

7.8 Control de Cartas Fianzas .................................................................................... 44 7.9. Desarrollo de los plazos de la obra ..................................................................... 44 7.10. Estado financiero de la Obra ............................................................................. 48 VIII. ANÁLISIS SOBRE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.................................... 49 8.1. Acción de fiscalización de la obra ....................................................................... 49 IX. ANÁLISIS ACTUAL DE LA OBRA: ......................................................................... 57 9.1. Participación de la Contraloría General de la República .................................... 57 9.2. Observaciones de obra ....................................................................................... 58 9.3. Recepción de la obra ........................................................................................... 59 9.4. Observaciones de vicios ocultos de la obra ........................................................ 63 9.5. Conclusiones y recomendaciones....................................................................... 65 9..6. Notificación al contratista sobre el levantamiento de observaciones ................ 67 X.

ANÁLISIS DE LOS HITOS DE CONTROL: ............................................................ 72

XI. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ........................................................................... 72 XV.CONCLUSIONES ................................................................................................. 84 XII. RECOMENDACIONES: .......................................................................................... 89 XIII. PANEL FOTOGRÁFICO ......................................................................................... 91 XIV. ANEXOS.................................................................................................................. 98

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” I.

ORIGEN

Que, el artículo 13° de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N.º 31433, publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de marzo del 2022, preceptúa que: “(…) El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas (…).” Que, el Reglamento Interno del Consejo, aprobado mediante Ordenanza Regional N.º 212-2011/ GRP-CP, publicada el día 12 de septiembre de 2011, y sus modificatorias señala en su Título Preliminar: “Artículo I.- El presente Reglamento define la organización y funcionamiento del Consejo Regional de Piura, así como establece los derechos y deberes de sus miembros. Tiene fuerza de Ley en la Región y sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio” y el “Artículo II.- El Consejo Regional es la instancia normativa y fiscalizadora del Gobierno Regional”. Que, dentro del marco normativo y sus modificatorias al Reglamento Interno del Consejo Regional, el literal a), e) y k) del artículo 16°, establece lo siguiente: “(…) a) Proponer normas y acuerdos regionales; (…) e) Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general, sin necesidad de comunicación previa; (…) k) Pedir los informes que estimen necesarios para el ejercicio de su función al Gerente General Regional, a los Gerentes Regionales, a los Directores Regionales Sectoriales y a los Gerentes, Directores o Jefes de los Proyectos Especiales o de Unidades Ejecutoras; así como, a los órganos de la administración del Gobierno Regional (…)”, artículos modificados mediante Ordenanza Regional N° 470-2022/GRPCR, publicado en El Diario Que, el Reglamento Interno del Consejo Regional en el literal i) del artículo 17°, refiere a: “(…) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional, atender las denuncias que efectúe la población y a través de los diferentes medios de comunicación, realizando las indagaciones que estime pertinentes, sobre todo a los proyectos de gran envergadura que se ejecuten en el Gobierno Regional (…)”. Que, mediante Resolución de Contraloría N°317-2024-CG, se resuelve: “(…) Articulo 1.Aprobar la Directiva N°010-2024-CG/PREVI” Presentación de balance semestral de los consejeros Regionales y Regidores Municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización (…) Articulo 3.- la presentación del balance

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” semestral que a la fecha de entrada en vigencia de la directiva aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución se encuentra en curso, continúa su desarrollo hasta su culminación en el marco de las disposiciones de la Directiva N°015-2022-CG/PREVI (…)”. El presente informe de fiscalización corresponde en mérito a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Regional N°2265-2024/GRP-CR, de fecha 23 de agosto de 2024, mediante el cual se aprueba la solicitud del consejero Regional por la Provincia de Piura, sobre la acción

de

fiscalización,

“CREACIÓN

DEL

CAMPO

DEPORTIVO

DE

LA

URBANIZACIÓN SAN JOSÉ, PIURA” con CUI N° 2173875.

II.

OBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN

El realizar acciones de fiscalización, conforme se encuentra establecido por el artículo 15°, inciso k), de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , el cual estipula que, es atribución del Consejo Regional: “Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional”; es en ese contexto que los Consejeros Regionales, en cumplimiento de sus funciones y competencias están facultados a realizar intervenciones en las diferentes unidades ejecutoras del Gobierno Regional. En ese sentido, el Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional y por ende constituye el máximo Órgano deliberativo, el mismo que ejerce funciones y atribuciones que establece la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones concordantes, vigentes en materia de descentralización y regionalización. Así mismo, dichas normas bajo el Principio de Armonía Normativa, deben estar concordadas con el Reglamento Interno del Consejo Regional - RIC, el cual en su artículo 4° prescribe que: "La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los consejeros Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta pública de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional (...)". Las acciones de fiscalización que se inicien de manera individual por parte de los consejeros Regionales o por intermedio de las Comisiones Pertinentes, son irrestrictas,

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” directas y no condicionadas a dispositivo legal alguno, que no sea el presente Reglamento y Ley expresa, teniendo además diversas facultades. Por último y no menos importante, el Gobernador Regional se obliga a disponer su cumplimiento y si el caso amerita, con intervención de la Procuraduría Publica Regional, Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios. 2.1.

Objetivo general

Determinar si la ejecución y supervisión de la Obra: “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ, PIURA” con CUI N° 2173875, a cargo de la Unidad Ejecutora Gobierno Regional de Piura”, se efectúan de acuerdo a lo previsto a la normativa aplicable, obligaciones contractuales y el expediente técnico. 2.2.

Objetivos específicos

➢ Determinar si la Ejecución de la Obra: “Creación del Campo Deportivo de la Urbanización San José, PIURA” con CUI N° 2173875, se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, cumpliendo con la adecuada ejecución técnica, de acuerdo con la normativa jurídica aplicable y estipulaciones contractuales. ➢ Verificar el estado situacional posterior a la recepción de la Obra. ➢ Establecer que, las autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Piura y, demás órganos estructurados, de acuerdo a lo observado y analizado desde una perspectiva técnico-jurídica, adopten de manera coordinada, sistemática e integral las medidas preventivas y/o correctivas que el caso amerita. ➢ Evaluar y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto trazados en el expediente técnico. ➢ Determinar selectivamente sí el proyecto cuenta con información de la ejecución física de la obra en el Portal del Estado: INFOBRAS, INVIERTE.PE y SEACE; tales como el cumplimiento de los plazos y determinar si estos se ajustan a las exigencias previstas en el Expediente Técnico, el Texto Único Ordenado – 2024, de la Ley N°302525, de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF), con la finalidad de poner en conocimiento a las autoridades del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Piura, y demás, órganos estructurados y

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” así, se puedan adoptar las medidas correctivas y/o preventivas de manera coordinada y sistemática, que el caso amerite.

2.3. Naturaleza y fines de la fiscalización La presente fiscalización tiene como naturaleza que el Consejero Regional por la Provincia de Piura – Lic. Roberth Sánchez Córdova , ejerza su facultad de fiscalización, contando para ello, con capacidad logística y el apoyo profesional necesario; teniendo como fin, determinar si la Ejecución de Obra: “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSÉ, PIURA” con CUI N° 2173875 , cumple con la estipulado en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°056-2022/GRP, de fecha 22 de noviembre de 2022, suscrito entre en el Gobierno Regional de Piura y el Consorcio “San José, para la contratación de la Ejecución de la Obra: “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA URB,SAN JOSÉ EN EL DISTRITO DE PIURA-PIURA " CUI N° 2173875, por un monto contractual de S/ 5,451,607.53 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

SIETE CON 53/100

SOLES), con un plazo de ejecución de 120 días calendario.

III.

BASE LEGAL

➢ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) ➢ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley N° 31366) ➢ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimientos Administrativo. ➢ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. ➢ Decreto Supremo N.º 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. ➢ Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. ➢ Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” ➢ Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444. ➢ Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018EF y Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N.º 162-2021-EF. ➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. ➢ Decreto Supremo N.º 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente. ➢ Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE ➢ Código Civil. ➢ Directivas del OSCE. ➢ RM N°1275-2021-MINSA ➢ Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021 ➢ Directiva N°010-2024-CG/PREVI del balance semestral de los consejeros Regionales y Regidores Municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización. ➢ Directiva Regional N° 026-2016/Grp-440000-440400, "Lineamientos para el Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública o Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública en el Pliego Gobierno Regional Piura", Aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 8882016/GRP-GR. ➢ Acuerdo de Consejo Regional N° 2109 - 2024/GRP-CR. ➢ Acuerdo de Consejo Regional N° 2265 - 2024/GRP-CR. IV.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE FISCALIZACIÓN

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, el consejero Regional por Piura, debe contar con el apoyo técnico-jurídico, para realizar sus labores de fiscalización; razón por la cual, además de su persona, el Equipo Técnico-Jurídico, está conformado por los siguientes profesionales:

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” CARGO CONSEJERO REGIONAL POR PIURA INGENIERO CIVIL ABOGADO INGENIERO MÉCANICO ELÉCTRICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

V.

NOMBRE Y APELLIDOS ROBERTH SÁNCHEZ CÓRDOVA PERCY WILLIAM ALZAMORA ROMÁN LOURDES SEMINARIO OTERO JOHN MARLO SUYON TEJADA JAIME RAFAEL RUÍZ BECERRA

DATOS GENERALES

5.1. Información general de la obra

OBRA:

Entidad Contratante Código único de Inversiones Ubicación

Proceso de Selección

“CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JOSE, EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CIU No 2173875” GOBIERNO REGIONAL DE PIURA – SEDE CENTRAL

No 2173875 Distrito: Veintiséis de Octubre Provincia: Piura Departamento: Piura LICITACION PUBLICA N.º 011-2022/GRP-ORA-MPSCS-LP-1 PRIMERA CONVOCATORIA

Sistema de Contratación Fecha de Buena Pro Contrato de obra y Fecha de Suscripción Contratista

A SUMA ALZADA 06 dic. 2022 (Otorgamiento) Contrato No 056-2022-GRP de Fecha 22/11/2022

Representante Legal Residente de Obra Monto Valor Referencial Monto del Contrato Contractual Plazo de ejecución de obra Fecha de Entrega de Terreno Inicio de Plazo de Ejecución de Obra Término de Plazo de Ejecución de obra Carta Fianza Fiel Cumplimiento Monto Fiel Cumplimiento Carta Fianza Adelanto Directo Monto Carta Fianza Adelanto Directo Carta Fianza Adelanto de Materiales Monto Carta Fianza Adelanto de Materiales Fecha Inicio Suspensión plazo Fecha de Reinicio plazo Contractual Fecha Término Reprogramado plazo contractual Ampliación de Plazo de Obra aprobada

JULIO DALTON MENDO MUÑOZ

CONSORCIO SAN JOSE (INTEGRADO POR: FRADIALE CONSTRUCTORES E.I.R.L. & HEGASA SAC) ING. KATIA ELENA PALACIOS TABOADA – CIP No 65921

S/. 5’451,607.53 (Inc. IGV) S/. 5’451,607.53 (Inc. IGV) 120 días calendario 07 diciembre 2022 13 diciembre 2022 11 abril del 2023 No E4013-01-2022 SECREX CESCE (RENOVACION) S/ 545,160.76 del 14/03/2022 hasta el 11/06/2023 No E4135-01-2022 SECREX CESCE (RENOVACION) S/ 474,076.77 del 22/02/2023 hasta el 22/05/2023 No E4384-01-2022 SECREX CESCE (RENOVACION) S/ 862,868.23 del 18/03/2023 hasta el 15/06/2023 24 marzo de 2023 (Resolución No 056-2023-GRP-GRI) 25 abril de 2023 (32 días calendarios) 13 mayo del 2023 No 04 (05 dc) Resolución No 77-2023-GRP-GRI

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” Nueva Fecha término de plazo contractual vigente 18 mayo 2023 Retraso justificado de obra No 01 24 dc. (Resolución No 084-2023-GRP-GRI Nueva fecha término de obra contractual vigente 11 de junio 2023 Fecha Real de término de obra 18 de octubre 2023 Fecha de Recepción de la Obra 12 de diciembre 2023 (acta pliego observ.24 nov 2023) Tiempo de avance de la obra 310 días calendarios (al 18 de octubre 2023) Es importante señalar, en lo que respecta al porcentaje de los consorciados, teniendo en cuenta las cláusulas contractuales, en la cláusula cuarta se ha estipulado la participación de los consorciados, de la siguiente forma:

Fuente: CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO SAN JOSE LICITACION PUBLICA N.º 011-2022/GRP-ORA-MPS-CS-LP-1 PRIMERA CONVOCATORIA OBRA: CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JOSE, EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CIU No 2173875”

Al respecto, debemos tener en cuenta, que el numeral 49.3 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hace mención que, tratándose de

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Por consiguiente, de la información revisada se tiene que dichos consorciados si cumplen con el porcentaje mínimo de participación.

Asimismo, verificada la web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, al cierre del presente informe, FRADIALE CONSTRUCTORES E.I.R.L con RUC N° 20602350364, de la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente dicha empresa NO cuenta con sanciones según se muestra la imagen.

Por otro lado, verificada la web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, al cierre del presente informe, HEGASA S.A.C. con RUC N° 20525975950, de la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente dicha empresa NO cuenta con sanciones según se muestra la imagen.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

5.2. Datos generales de la supervisión

SUPERVISION:

Tipo de Proceso Ubicación prestación de servicio Contrato de Supervisión Supervisión Representante Gerente General Jefe de Supervisión Presupuesto Base Monto Contrato de Supervisión Plazo de Supervisión Fecha posesión zona de obra Fecha Inicio Plazo Contractual Fecha término Plazo Contractual Fecha suspensión Plazo contractual Fecha Reinicio de Plazo Contractual Término Reprogramado Plazo Ampliación de Plazo No 01 Extensión de Plazo Obra No 01 Término de Plazo Supervisión Extensión Plazo Obra No 02 Término de Plazo Supervisión Extensión Plazo Obra No 03 Fin de término de la Supervisión

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JOSE, EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CIU No 2173875” A.S. No 35-2022-GRP-ORA-CS-AS (1ERA CONVOCATORIA)

Distrito 26 de octubre, Provincia de Piura, Dpto. de Piura No 076-2022-GRP de fecha 28 de diciembre 2022 Const. e Invers. RANDALL S.A.C. – CONSINRA S.A.C. Ing. ALEXANDER GERMAN NAVARRO GUARNIZO Ing. Chuyes Gutiérrez Orlando - CIP No 49221 S/ 279,570.60 (Inc. IGV) S/ 251,613.54 (Inc. IGV) 120 días calendarios (+30 días calendarios) 28 de diciembre del 2022 29 de diciembre del 2022 11 de abril del 2023 24 de marzo del 2023 25 de abril del 2023 29 de mayo del 2023 05 días calendarios (RGR No 135-2023/GRP-GRI) 08 días calendarios (RGR No 135-2023/GRP-GRI) 11 de junio del 2023 50 días calendarios (RGR No 166-2023/GRP/GRI) 31 de julio del 2023 73 días calendarios (RGR No 169-2023/GRP/GRI) 12 de octubre del 2023

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 5.3. Información del personal de la contratista y grado de participación

5.4. Información del equipamiento estratégico

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Fuente CONTRATO No 056-2022-GRP de Fecha 22/11/2022 A.S. No 35-2022-GRP-ORA-CS (1ERA CONVOCATORIA) OBRA: CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JOSE, EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CIU No 2173875

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 5.5. Información del personal de la supervisión y grado de participación

5.6. Información del equipamiento estratégico de la supervisión

Fuente CONTRATO No 076-2022-GRP de Fecha 28/12/2022 LICITACION PUBLICA N.º 011-2022/GRP-ORA-MPS-CS-LP-1 PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN JOSE, EN EL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CIU No 2173875”

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” VI.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

6.1. Nombre de la obra “CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN SAN JÓSE, EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” - CUI N° 2173875. 6.2. Ubicación geográfica del proyecto: Departamento : Piura Provincia

: Piura

Distrito

: Piura

Localidad

: Urb. San José

El terreno que ocupa el proyecto en su totalidad tiene un área de 8,430.154m2, con 370.942ml. de perímetro. Los linderos son los siguientes: Por el Norte: Con la calle 05, en línea quebrada de tres tramos de 3.69 ml, 73.89 ml y 05.52 ml respectivamente. Por el Sur: Con la calle 10, en línea quebrada de dos tramos de 12.96 ml y 57.74 ml respectivamente. Por el Este: Con la calle 10, en línea quebrada de tres tramos de 02.50ml, 96.95ml y 12.82ml respectivamente. Por el Oeste: Con coliseo y parque en línea quebrada de tres tramos de 49.09ml, 08.95ml, y 56.53ml respectivamente.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” URB. POPULAR SAN JOSE

AREA DE INFLUENCIA EN EL URB. POPULAR SAN JOSE

6.3. Objetivos del Proyecto El objetivo del proyecto corresponde a construir la Infraestructura proyectada, según expediente técnico, haciendo cumplir las normas de calidad, dentro del mejor proceso constructivo. El cumplimiento del mismo será consecuencia del trabajo coordinado y técnico entre la Supervisión, Contratista y Entidad.

6.4. Descripción del proyecto •

La propuesta arquitectónica plantea 03 Sectores, el Sector “1” está conformado por el campo deportivo de grass sintético y sus respectivos ambientes, el Sector “2” está conformado por el área de estacionamiento y la pequeña Alameda lateral, y finalmente el Sector “3” está conformado por el Skate Park y las jardineras y bancas posteriores.

•

Los sectores 2 y 3 son considerados zonas exteriores.

•

En el sector 1 se cuenta con veredas, jardineras servicios higiénicos, ambientes de atención al público y atención médica.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” DEL ACCESO •

El ingreso a la infraestructura deportiva (Sector 1) se hace desde la calle 05 existente, para ello se han proyectado 01 acceso principal. Existen 02 accesos laterales, uno de los cuales se encuentra contiguo a la alameda lateral, y el otro acceso se encuentra en la calle 10.

•

El ingreso principal cuenta con un portón metálico de 3.90mt de ancho en doble hoja, y una puerta metálica contigua de 1.10mt de ancho.

•

Los ingresos laterales o secundarios cuentan cada uno con un portón metálico de 4.00mt de ancho en doble hoja.

•

Desde el ingreso principal se tiene acceso a la zona de vestidores, boletería, quiosco, administración y servicios higiénicos, y a través de una vereda se accede a las tribunas de espectadores. Desde los ingresos laterales se tiene acceso directo a las tribunas de espectadores, las mismas que cuentan con una cobertura de policarbonato alveolado de 6mm. Sostenida con una estructura metálica.

•

El acceso a las zonas 2 y 3 es libre y se puede llegar a través de la calle 05 y la calle 10.

DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD •

Se ha proyectado un campo de grass sintético de 65.00 mt x 45.00mt.

•

La capacidad de cada tribuna es de 122 espectadores, lo que hace un total de 488 espectadores en cuatro (04) tribunas (dos tribunas al este y dos tribunas al oeste).

•

Se cuenta con un (01) ambiente especial para atención médica desde el cual se puede evacuar en camilla y/o ambulancia. Artículo 09 / NORMA A.100

•

Se cuenta con una boletería con espacio para formar colas de atención, y con dos ventanillas para la atención al público. Artículo 21 / NORMA A.100

•

Los Servicios higiénicos de acuerdo al Artículo 22 / NORMA A.100, están diferenciados, teniendo que:

• SSHH VARONES cuenta con 07 Lavaderos, 04 Urinarios (lineal de 2.40mt) y 05 Inodoros.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

• SSHH MUJERES cuenta con 08 Lavaderos, 04 Inodoros. •

El proyecto cuenta con 13 plazas de estacionamiento. Artículo 23 / NORMA A.100

•

Se ha contemplado 02 plazas de estacionamiento para personas con discapacidad o en silla de ruedas. Artículo 16 / NORMA A.120.

•

En las tribunas se han proyectado 04 espacios para personas en silla de ruedas. Artículo 24 / NORMA A.100.

•

Se ha proyectado rampas de acceso para discapacitados en las diferencias de niveles, teniendo una pendiente promedio de 10%. Artículo 9 / NORMA A.120

DE LOS SERVICIOS ADICIONALES •

Se cuenta con dos (02) vestidores. Cada vestidor incluye: 03 duchas, 03 lavamanos, banca de concreto de 2.45mt de largo, 09 casilleros con puerta de madera y chapa, 03 casilleros para implementos y 04 casillero sin puerta.

•

Se cuenta con un quiosco para venta de productos, con una barra de concreto para atención al público.

•

Se ha proyectado malla de protección separada en 03 tramos de 6.30mt de largo, cada tramo incluye 02 paños de malla metálica con 03 columnas de concreto.

DE LOS EXTERIORES Se cuenta con 01 zona de concreto estampado (Ingreso 02), veredas de cemento pulido, jardineras con bancas y áreas verdes en morro, según plano. Se ha proyectado también, dos rampas tipo “U” en el sector 3 – Skate Park; en la “U” de 3.50mt de altura se proyecta barandas de protección de acuerdo a los detalles presentados en los planos. En todo el perímetro se ha proyecto un cerco con muros de ladrillo, columnas de concreto y tubos de metal.

DE LOS ACABADOS

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” Se considerará el siguiente tipo de acabados: •

Pisos exteriores

: De acuerdo a planos proyectados.

•

Pisos de SS.HH.

: Loseta cerámica .30x.30 color antideslizante.

•

Cobertura Tribunas y jardinera : Cobertura de Policarbonato alveolado e= 6mm.

•

Revestimiento de muros

: Tarrajeado y Pintado de acuerdo a lo señalado en planos.

•

Columnas y Vigas

: Concreto Expuesto

•

Carpintería General

: Metálica y madera de acuerdo a planos y ventanas con sistema directo.

•

Cerco perimétrico

: Muros, columnas y vigas tarrajeadas y pintadas de acuerdo a lo señalado en los planos.

6.5. Metas del proyecto La zona de recreación consta de una vereda perimetral existente y en el interior terreno natural con una topografía uniforme, con dos arcos metálicos sin malla. No cuenta con cerco perimétrico, graderías, servicios higiénicos, juegos para niños. Además, no cuenta con veredas de acceso. El terreno del estudio cuenta con pequeñas edificaciones livianas (triplay) temporales, las mismas que serán removidas, ya que son locales de venta de comida.

6.5.1. Programación arquitectónica de ambientes La presente Reformulación del Expediente Técnico considera la construcción total del Proyecto, cuya área neta techada (losa aligerada) es de 137.22 m²., según el detalle siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” PROGRAMACION ARQUITECTONICA AREA ITEM AMBIENTES EXPEDIENTE MODULOS / AMBIENTES EN SECTOR 1

MODULO N° 1: SS. HH. MUJERES

48.97

BOLETERÍA TOPICO KIOSKO SS.HH. MUJERES

MODULO N° 2: VESTIDORES

42.06

VESTIDOR “A” VESTIDOR “B”

MODULO N° 3: SS.HH. VARONES

46.19

ADMINISTRACIÓN SS.HH. DISCAPACITADO SS.HH. VARONES TOTAL, AREA NETA TECHADA (M2.)

137.22

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” Además, se cuenta con áreas con cobertura liviana (policarbonato alveolado) cuya área neta techada es de 872.81 m²., y áreas libres ocupadas según el detalle siguiente: PROGRAMACION ARQUITECTONICA AREA ITEM AMBIENTES EXPEDIENTE AMBIENTES/AREAS EN SECTOR 1 MODULO N° 4: COBERTURA DE GRADERÍAS

692.12

DOS TRIBUNAS (GRADERÍAS) ESTE – 173.03m2 c/u DOS TRIBUNAS (GRADERÍAS) OESTE – 173.03m2 c/u AMBIENTES/AREAS EN SECTOR 2 COBERTURA DE JARDINERA

120.46

ESTACIONAMIENTOS VEREDAS Y JARDINERAS CON BANCAS AREAS VERDES A NIVEL DE PISO EN MORRO AMBIENTES/AREAS EN SECTOR 3 COBERTURA DE JARDINERA

60.23

SKATE PARK VEREDAS Y JARDINERAS CON BANCAS AREAS VERDES A NIVEL DE PISO TOTAL, AREA NETA EN COBERTURAS (M2.)

872.81

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 6.6. Cronograma de Obra

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

Fuente: Expediente Técnico

VII.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA

7.1. Análisis del Proceso de Licitación de la Obra A continuación, reseñamos los datos más relevantes del proceso de selección convocado por el Gobierno Regional de Piura para la contratación de la empresa responsable de la ejecución del mencionado Proyecto:

➢ Con fecha 12 de Setiembre de 2022, el “GOBIERNO REGIONAL DE PIURA” (con RUC N° 20484004421) convocó el proceso de contratación con nomenclatura: LPSM-11-2022-GRP-ORA-CS-1 CONVOCATORIA, para la contratación: EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA URB. SAN JOSE EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2173875.

➢ Convocado por un “Valor Referencial” ascendente a la suma de a S/ 5,451,607.53 (Cinco Millones Cuatrocientos cincuenta y un Mil Seiscientos siete con 53/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” de la ejecución de la obra, y un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendarios. Se inscriben y realizan observaciones a las Bases los siguientes postores:

IPRIMES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

M & J CONSTRUCCION E INGENIERIA S.R.L. - M & J S.R.L.

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

Mediante Informe N° 1446-2022/GRP-460000 de fecha 17 de octubre del 2022, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que teniendo en cuenta lo advertido y evidenciado por el Presidente del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 112022-GRP-ORA-CS-AS-1 (Primera Convocatoria) mediante Informe N° 04-2022/LP N° 11-2022-GRP-ORA-CS-1-P de fecha 14 de octubre de 2022, y del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares mediante Informe N° 1163-2022/GRP-480400 de fecha 14 de octubre de 2022. Se declara de oficio la nulidad de la Licitación Pública N° 11-2022-GRP-ORA-CS-LP-1 (Primera Convocatoria) convocado para tal contratación de la ejecución de obra: "Creación del campo deportivo en la Urb. San José en el distrito de Piura, provincia de Piura - Piura" con Código único de Inversión N° 2173875, por contravención del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiéndose retrotraer a la etapa de absolución de consultas y/u observaciones e integración de Bases, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente, conforme a las recomendaciones del Presidente del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 11-2022-GRP-ORA-CS-LP-1 (Primera Convocatoria) mediante Informe N° 04-2022/LP N° 11-2022-GRP-ORA-CS-1-P de fecha 14 de octubre de 2022, y del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares mediante Informe N° 11632022/GRP-480400 de fecha 14 de octubre de 2022 Mediante Resolución Ejecutiva Regional No 592-2022-/GOBIERNO REGIONAL PIURAGR de fecha 20 de octubre 2022, Resuelve: DECLARAR de oficio la Nulidad de los actos del procedimiento de selección Licitación Pública N° 11-2022-GRP-0RA-CS-LP-1 (Primera Convocatoria} convocado para la contratación de la ejecución de obra: “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” URB. SAN JOSE EN EL DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA — PIURA" CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2173875, por contravención del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiéndose retrotraer a la etapa de absolución de consultas y/u observaciones e integración de Bases, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente. NOTIFICAR la presente Resolución a través del SEACE, y al órgano encargado de las contrataciones para las acciones respectivas, PONER DE CONOCIMIENTO la presente resolución a la secretaria general, Gerencia General Regional, a los integrantes del Comité de Selección a cargo de la conducción de procedimiento de selección, para los fines correspondientes.

➢ Con fecha 21 de octubre de 2022, el “GOBIERNO REGIONAL DE PIURA” (con RUC N° 20484004421) convocó el proceso de contratación con nomenclatura: LPSM-11-2022-GRP-ORA-CS-1

CONVOCATORIA,

para

la

contratación:

EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA URB. SAN

JOSE

EN

EL

DISTRITO

DE

PIURA,

PROVINCIA

DE

PIURA

DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2173875. ➢ Convocado por un “Valor Referencial” ascendente a la suma de a S/ 5,451,607.53 (Cinco Millones Cuatrocientos cincuenta y un Mil Seiscientos siete con 53/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, y un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendarios.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” Presenta su propuesta un único Postor:

CONSORCIO

SAN

JOSE:

(FRADIALE

CONSTRUCTORES

E.I.R.L.&

HEGASA S.A.C.) ACTO DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO: El Comité de Selección otorga por UNANIMIDAD la Buena Pro a la empresa CONSORCIO

SAN

JOSE

conformada

por

las

empresas:

FRADIALE

CONSTRUCTORES E.I.R.L. con RUC: 20602350364 y HEGASA S.A.C. con RUC: 20525975950, por el monto total de S/. 5,451.607.53 (Cinco Millones Cuatrocientos

Cincuenta y un mil seiscientos siete con 53/100 Soles).

7.2. Análisis de la Situación actual de la Obra Con Resolución Dirección Gen. de Constr. N° 094-2022/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC. (22. jul.2022), el Gobierno Regional Piura aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del Campo Deportivo en la Urb. San José en el Distrito de Piura, Provincia de Piura - Piura" con CUI N° 2173875 con un monto total de inversión de S/. 5,731,178.13 con precios vigentes al mes de junio 2022, un plazo de ejecución de 120 días calendarios Sistema de Contratación A Suma Alzada, tipo de Ejecución Presupuestada Indirecta (Contrata), de acuerdo al siguiente detalle: ➢ Ejecución de Obra S/ 5 429 560.59. ➢ Plan de Prevención y Control COVID-19 (Ejec. Obra) S/. 22,064.94 ➢ Supervisión y Liquidación de Obra S/ 266,193.19 ➢ Plan de Prevención y Control COVID- 19 (Superv.) S/. 13,377.41

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLI

---

Texto truncado por su extensión. Consulta el texto completo en la fuente oficial (enlace arriba).