Acuerdo de Consejo Regional N.° 106-2025-G.R.PASCO/CR

| CONSEJO REGIONAL DE PASCO y ea,

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” So “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A U1 y del Bicentenario de la tierra del Charicamay y los compadres”

ACUERDO N.° 106— 2025 - E.R. PASCO/CR

Cerro de Pasco, 02 de diciembre de 2025.

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N.° 27867, y sus modificatorias, en la vigésima tercera sesión ordinaria, de fecha dos de diciembre del año dos mil veinticinco, por mayoría de

siguiente: VISTO: NG a feennre

El INFORME N° 01-2025-AECS/ING emitido por la Ing. Annie Cruz Silvestre INFORME N21-2024-AECS/NG emitido por la Ing. Annie Cruz Silvestre; INFORME N°22-2024- AeCS/Ing. emitido por la Ing. Annie Cruz Silvestre; INFORME N23-2024-AeCS/Ing emitido por la Ing. Annie Cruz Silvestre; ESCRITO N*31-2025 EMITIDO POR MAECH Y ASOCIADOS; Dictamen N.° 001-2025-GRP-CR/CLLAPLAGPAT emitido por el presidente de la Comisión Investigadora del Proyecto de la Laguna de Patarcocha; Oficio N.° 006-2025-CIIAEPLAGPAT de fecha 24 de noviembre de 2025;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo 2° de la Ley N.° 27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, según Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 15°, literal a) faculta al consejo regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;

Que, en el artículo 16° inciso c) de la Ley 27867 — Ley Orgánica de los ps Gobiernos Regionales, señala, son derechos y obligaciones funcionales de los consejeros Regionales, integrar las comisiones ordinarias, investigación o especiales, y el inciso d) indica, asistir a las sesiones del Consejo Regional y comisiones correspondientes con derecho a voz y voto;

Que, según lo establece en el 34” del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza Regional N° 368-2015-GRP/CR, las comisiones investigadoras son aquellas que el Consejo Regional determina circunstancialmente como consecuencia de denuncias, quejas y/o presuncién de irregularidades en el manejo público a cargo de las distintas dependencias del Gobierno Regional. Su función es temporal y culmina cuando se evacua el informe correspondiente y se adoptan las medidas pertinentes. (...);

Que, mediante Acuerdo N° 062-2023-GRP/CR de fecha 16 de agosto de 2023, se conformó la comisión investigadora a fin de investigar las acciones efectuadas a cargo de funcionarios en genérico del proyecto de la laguna de Patarcocha; En tal sentido dicha Comisión ha cumplido con investigar los proyectos vinculados a la problemática de la Laguna Patarcocha, cuyo resultado se informa en el Dictamen presentado por la Comisión mencionada;

CONSEJO REGIONAL DE PASCO +74 “Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” “EL “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A U y del Bicentenario de la tierra del Charicamay y los compadres” ACUERDO N.* 106— 2025 - E.R. PASCO/CR

Que, según Acuerdo N* 085-2013-G.R. PASCO/CR de fecha 24 de octubre 2013, se ACUERDA: PRIMERO. - CONFORMAR la Comisión Investigadora a fin de que realicen la investigación, verificación y recopilación de la documentación sobre el cumplimiento irrestricto de las formalidades exigidas en ley para el uso adecuado de los recursos en la obra: “Manejo y Gestión de los Recursos Naturales de la Laguna de Patarcocha - Pasco”. SEGUNDO. - La Comisión estará integrada por los señore: consejeros Regionales, según el detalle siguiente:

Presidente : Zenón Espinoza Panez. Miembro : Lic. Victor Rolando Carbajal Marcelo. — Miembro : Ing. Simón Fidel Astete Benites.

Que, mediante Acuerdo N.° 047-2015-G.R. PASCO/CR de fecha 07 de setiembre de 2015, se ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO. - REMÍTASE todo lo actuado al Órgano de Control Institucional, para que según su competencia realice un Examen Especial al Proyecto “MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA PATARCOCHA”, por haberse detectado irregularidades en la ejecución del Proyecto.

Que, según ACUERDO N° 013-2019-G.R. P/CR se ACUERDA: PRIMERO. APROBAR el DICTAMEN N° 001-2019-CRNGMA-CR-G.R. PASCO, de la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Dictamen recaído en las presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto: “Manejo y Gestión de Recursos Naturales de la Laguna Palarcocha”, SEGUNDO.- SOLICITAR al Jefe del Órgano de Control Institucional (OC!) del Gobierno Regional de Pasco, la realización de una Auditoria de Cumplimiento al Proyecto: “Manejo y Gestion de Recursos Naturales de la Laguna Patarcocha”, cuya ejecución estuvo bajo la responsabilidad de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente, habiéndose gastado más del 85% del presupuesto asignado, sin que se haya cumplido el objetivo que fue de: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, PONIENDO EN VALOR EL ECOSISTEMA DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA, ASÍ COMO DE SU ENTORNO INMEDIATO. TERCERO. - REMITIR todo lo actuado al Órgano de Control Institucional, para que, como unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, merite los hechos y procedan de acuerdo a sus competencias;

Que, mediante OFICIO N° 0032-2024-GRP-CR/CIIAEPLAGPAT de fecha 26.08.2024 se solicitó al Arg., Alex Roy, Simón Condezo jefe del Órgano de Control Institucional, remita el informe sobre las acciones tomadas de la realización de la auditoria de cumplimiento al Proyecto “Manejo y Gestión de Recursos Naturales de la Laguna Patarcocha”, según ACUERDO N° 013-2019-G.R. P/CR. El cual dicho funcionario respondió con OFICIO N° 00061 1-2014-CG/OC5348 de fecha 03 de setiembre; adjunta el OFICIO N° 0295-2019-G.R.P. PASCO/OCI de fecha 01/04/2019 donde menciona: que los hechos ocurridos en los años 2012 al 2014, por lo que los hechos advertidos carecían de requisitos de procedencia para el inicio de procedimiento sancionador; por lo que no amerita la realización de una auditoria de cumplimiento;

Que mediante OFICIO N° 0026-2024-GRP-CR/CIAEPLAGPAT de fecha 31.07.2024 se solicitó al Mg. Marta Ana María, Baldeón Berrocal jefe del Procuraduria Pública Regional, remita el documento de (Denuncias y otros) en relación a la Laguna Patarcocha, el cual dicho funcionario respondió con OFICIO N° 1838-2024-G.R.P.-GOB/PPR de fecha 28.08.2024, donde menciona:

CONSEJO REGIONAL DE PASCO ¿

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” Fe oe open Corcó do ent toman.

Charicamay y los compadres” ACUERDO N.? 106— 2025 - E.R. PASCO/CR

Que, sobre el PROYECTO DE MANEJO Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA PATARCOCHA. Surge en el año 2012 hasta el 2018 y no habiendo cumplido con el objetivo del proyecto que era implementar un sistema de manejo y gestión sostenible de los recursos naturales, poniendo en valor el ecosistema de la Laguna Patarcocha, así como de su entorno inmediato, cuyo monto ejecutado es S/ 5,363,001.00 y no cumplieron en la ejecución de los 5 componentes (1) DESVIÓ DE AGUAS DE COLECTORES BOLOGNESI Y CIRCUNVALACIÓN AL CANAL PRINCIPAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE PASCO; (2) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE DIFUSORAS CERÁMICOS SOPLADORES USO DE BACTERIAS Y ENZIMAS; (3) DISEÑO, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL GOBIERNO PROVINCIA Y REGIONAL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES; (4) ADECUADAS NORMAS QUE SE CUMPLAN Y QUE NO EXISTA SUPERPOSICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO; (5) MITIGACIÓN AMBIENTAL siendo

responsable los siguientes funcionarios:

2012 | ING. JULIO CESAR PALOMINO PASTRANA

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

2012 | ING. JULIO CESAR CHACON PEREZ

SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

2012 | CPC. LUIS A CARHUANCHO CAMARENA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2012 | LIC. ADM. PERCY D TIZA FELIX

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

2012 | CPC. GLEEN. E ALVA CHACA

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

2012 | LIC. EDGAR NINO CRISTOBAL AYALA

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. NICOLAS A, HUARINGA MIRANDA

SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ECON. SILVIO Y. LAZARO AQUINO

COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. LUIS PACHECO PEÑA

RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. ROSA LUCY RICALDI ESPINOZA

ESPECIALISTA

2012 | ING. LIMAYLLA

ROCIO MARGARITA CHAMORRO

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. RICALDI ESPINOZA ROSA LUCY

ESPECIALISTA AMBIENTEAL DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. MAEL AUDENCIO PAUCAR ROJAS

INGENIERO AGRONOMOPOR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ING. LOPEZ DAGA REMIGIO MAXIMO

ESPECIALISTA QUIMICO AMBIENTAL Y CONSULTOR DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2012 | ADM. EDGAR NINO CRISTOBAL AYALA

CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

CONSEJO REGIONAL DE PASCO

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

“Año del Centenario de Interpretación de la Muliza ATI y del Bicentenario de la tierra del Charicamay y los compadres”

ACUERDO N.* 106— 2023 - 6.R. PASCO/CR

ING. JULIO CESAR PALOMINO PASTRANA

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

ING. JULIO CESAR CHACON PEREZ

SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

CPC. LUIS A CARHUANCHO CAMARENA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

LIC. ADM. PERCY D TIZA FELIX

SUB GERENCIA TRIBUTACION

DE PRESUPUESTO Y

CPC. GLEEN. E ALVA CHACA

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

LIC. ADM. OMAR PALACIN PALACIOS

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

ING. NANCY ARIAS ARZAPALO

DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

LIC. EDGAR CRISTOBAL NINO AYALA

ADMINISTRADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. NICOLAS A. HUARINGA MIRANDA

SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ECON. SILVIO Y. LAZARO AQUINO

COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. LUIS ALBERTO PACHECO PENA

RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. LUIS ALBERTO PACHECO PEÑA

SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING, SANTIAGO ESPINOZA SOLORZANO

SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. MIGUEL ANGEL SIMON CONDEZO

PROFESIONAL POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. EDUARDO ALBERTO VILLANUEVA

ECHEVARRIA

PROFESIONAL POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. MOISES HIDALGO JUSTINIANO

ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y PROYECTOS DE DESARROLLO POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. HENRY FREDDY LUJAN CASTRO

CONSULTORIA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. MEDALID CONZUELO VILLANUEVA ESPINOZA

ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. LUIS ALBERTO BURGA PEREZ

INGENIERO CIVIL DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

ING. AUREA ELIZABETH DEZA ZOCON

INGENIERO CIVIL DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

CONSEJO REGIONAL DE PASCO

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

“ao del Centenario de Interpretación de la alice, A 91 y dal Dicensenario de la viera del Charicamay y los compadres”

ACUERDO N.* 106— 2025 - E.R. PASCO/CR

014 | ING. JULIO CESAR PALOMINO PASTRANA GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

2014 | ING. ROY JOSE ZANABRIA GUADALUPE SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL :

2014 | CPC. LUISA CARHUANCHO CAMARENA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2014 | CPC. SOLUSTIO, LLERENA BRICENO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2014 | LIC. ADM. PERCY D TIZA FELIX SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

2014 | ING. NANCY ARIAS ARZAPALO DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

2014 | S DEMETRIO POMA TRUJILLO DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

2014 | LIC. EDGAR NINO CRISTOBAL AYALA ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2014 | ING. EDGAR WALTER PEREZ JUZAMAYTA SUPERVISOR DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2014 | ING. ROSA L RICALDI ESPINOZA RESIDENTE (E) DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2014 | ING. NICOLAS ALBERTO HUARINGA | RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MGRN

MIRANDA LAGUNA PATARCOCHA

2014 | ING. LUIS ALBERTO PACHECO PEÑA RESIDENTE DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2014 | ING. KARLA ELIZABETH HINOSTROZA | ELABORACION DE PRE LIQUIDACION

CAPCHA

015 | DR. PERCY LUIS GARCIA MERCADO GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

2015 | ING. ARMANDO SANTOS ÑAUPA SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

2015 | CPC. SOLUSTIO, LLERENA BRICEÑO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2015 | CPC. TOMAS ANDRE HEREDIA ROBLES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (E)

2015 | CPC. CARLOS MANUEL CONDEZO FIGUEROA | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (E)

2015 | LIC. GLORIA S. ALVARADO FANO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

2015 | Sr. DEMETRIO POMA TRUJILLO DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

2015 | CPC. RUDY BERNAOLA ADAUTO DIRECCION DE ABASTECIMIENTO :

2015 | CPC. LIZ E ROSADO SUAREZ DIRECCION DE ABASTECIMIENTO (E)

2015 | CPC. PERCY JOEL ASTO PEREZ DIRECCION DE ABASTECIMIENTO

2015 | LIC. ADM HELVIS ALEJANDRO QUISPE HUATA | ADMINISTRADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2015 | ING, FERRUZO TORRES OLGA DORA ADMINISTRADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2015 | ING. ALFREDO A CACERES ORELLANA SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2015 | ING. MAYCOL USUCHAGUA CORNELIO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2015 | ING. MAYVI DEYS! USCUCHAGUA CORNELIO | COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

CONSEJO REGIONAL DE PASCO 5 “Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” ~ e “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza AD y del Bicentenario de la tierra del

Charicamay y los compadres” ACUERDO N.* 106— 2025 - 6.R. PASCO/CR

2016 | DR. PERCY LUIS GARCIA MERCADO GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

2016 | BERNARDINO TICSE DELGADO SUB GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

2016 | CPC. PERCY OMAR, PALACIN PALACIOS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

2016 | CPC. PERCY JOEL ASTO PEREZ SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

2016 | ING. ALFREDO ADOLFO CACERES ORELLANO | PROYECTISTA DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2016 | ING. MAYVI DEYSI USCUCHAGUA CORNELIO | RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2016 | ING. MAYVI DEYSI USCUCHAGUA CORNELIO | COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

2016 | ING. MARIA MELVA CASTILLO SALAS COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN LAGUNA PATARCOCHA

Que, sobre el PROYECTO DEL COLECTOR PRIMARIO PATARCOCHA, a la fecha la ejecución del citado proyecto ha presentado una controversia en relación a la CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO, presentada por el CONTRATISTA: “CONSORCIO SIWI”, del cual la entidad dispuso la RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO, y a la fecha del citado proyecto se cuenta con el informe de la constatación física e inventario de la obra. Tomando en cuenta que el contratista ha presentado la primera valorización correspondiente al tiempo en que ha realizado los trabajos de ejecución del proyecto. Por lo tanto, la entidad debería priorizar y elaborar los expedientes de corte técnico — financiero y del saldo de obra para dar continuidad a la ejecución del citado proyecto. En consecuencia, se puede decir que el citado proyecto tiene influencia directa con la LAGUNA PATARCOCHA, ya que al ejecutarse el proyecto se lograría evitar el ingreso de la Red colectora que recoge los desagúes de los distritos de CHAUPIMARCA hacia la Laguna Patarcocha, siendo los funcionarios responsables los siguientes:

2023 ING. EDWIN ALMERCO PALACIOS SUB GERNTE DE SUPERVISION DE OBRAS

2023 ARQ. ENRIQUE GAMARRA | COORDINADOR DE OBRA DEL PROYECTO MGRN GONZALES LAGUNA PATARCOCHA

2023 SR. DAVID OSCATEGUI BRAVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

“CONSORCIO SIWI”

2033 ING. WILMER JOEL CARHUAS INSPECTOR DE OBRA DEL PROYECTO LOYOLA

2023 ING. LUCIO HUAMANCAYO REDIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO CANDIOTTI

Que, actualmente se encuentra en proceso de convocatoria para su ejecución. El cual tiene el objetivo de: (1) la MEJORA de colectores principales existentes (Colector Principal MOQUEGUA, Colector principal BOLOGNESI, Colector principal TUPAC AMARU, Colector principal 28 JULIO, Colector principal PATARCOCHA), los cuales tienen como descarga final en la laguna de PATARCOCHA. (2) la Ejecución del Colector Principal Proyectado; denominado Interceptor proyectado PATARCOCHA, el cual se encargará de recolectar las aguas residuales de los citados colectores. (3) el mejoramiento de los EMISORES, en principal el Emisor Sur, el cual conduce las aguas

CONSEJO REGIONAL DE PASCO

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A 7 deb cti dl viera dl

Charicamay y los compadres” ACUERDO NM.* 106— 2025 - G.R. PASCO/CR

residuales de la laguna Patarcocha, (4) la ejecución del Emisor proyectado; el cual permitirá la conducción de las aguas residuales a la una nueva PTAR proyectada, (5) la ejecución de un nuevo PTAR; esto debido a que la actual PTAR se encuentra INNOPERATIVA. Y tomando en relevancia el ultimo presupuesto de la obra, el cual fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIAL GENERAL REGIONAL N*419-2024- G.R.P./GGR, de fecha 19 de junio del 2024, en el componente ll. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, asciende el monto de S/. 240,915,108.84, el cual equivale al 49.77% del monto total del presupuesto del citado proyecto;

Que, el objetivo principal de la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO” 1 etapa. cui 2495520, fue: (1) evacuación de demasías de la laguna Patarcocha, que se generan a partir del incremento de agua a partir de las lluvias y posteriormente de la descarga del drenaje pluvial. (2) el agua de lluvia mantenga el flujo que el proyecto de drenaje de la ciudad tiene previsto interceptar y trasladar a lugares adecuados, y al mismo tiempo debe evitar que en zonas puntuales de la vía objetivo de diseño se produzcan acumulaciones de agua que restrinjan el tránsito vehicular o que afecten el pavimento;

Que, el citado proyecto (| Etapa), surge del desglose del proyecto\” Pa» Integral, el cual fue aprobado mediante RGG N°248-2020-G.R.P/GGR, por el monto de \GUER S/.32,463,503.62 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos tres A con 62/100 soles), a ejecutarse por modalidad por contrata y con un plazo de ejecución de | 365 dias calendarios, del cual se ha realizado la indagación correspondiente y no se ha encontrado información exacta de los componentes que contenga dicho estudio, del mismo modo se tiene información de parte del ejecutivo del Formato 12-B, en donde hacen referencia que no se encuentra en archivo de la sub gerencia de Estudios el expediente técnico integral;

Que, el citado proyecto (| Etapa), fue aprobado mediante RGG N° 279- 2020-G.R. P/GGR, el monto de S/.6,626,832.69 (seis millones seiscientos veintiséis mil ochocientos treinta y dos con 69/100 soles), con un plazo de ejecución de 150 días calendarios y a ejecutarse bajo la modalidad por contrata del cual se fecha de inicio de ejecución fue el 15/12/20 y su fecha de término de obra fue el 11/01/2022;

Que, los responsables de la elaboración del expediente técnico fueron: (1) Ing Henry Wilder Marcelo Solano (jefe de proyecto). (2) Ing. Elder Ronald Naupari Román. (3) Ing. Marco Aurelio Zapata Jesús. Quienes son integrantes del equipo profesional de la empresa “CONSORCIO CHAUPIMARCA” y el responsable de la aprobación del expediente técnico fue: Ing. Juan Ulises Huamani Quispe. (Sub Gerente de estudios);

Que, los componentes del citado proyecto son: (1) Lineas de drenaje pluvial; Comprenderá todos los trabajos preliminares y provisionales para el inicio de obra. (2) Estructuras Hidráulicas; construcción de la cámara de Rebose. (3) Túnel de Drenaje Pluvial; con una longitud de 655 metros, dimensiones de 2.40 x 2.20mts, con un canal de derivación el cual es de una longitud total de 250.00 m, el cual se unirá con el sistema de drenaje pluvial propuesto y el canal de salida; el cual tiene por finalidad trasladar el agua pluvial hasta un punto de desfogue. Con tapas de 3 metros para el ingreso. (4) Mitigación de impacto Ambiental; ejecución y cumplimiento de la normativa ambiental. (5) Plan de monitoreo Arqueológico; ejecución, implementación del plan de monitoreo arqueológico, todo ello en cumplimiento a la normativa. (6) Puesta en marcha del proyecto; partidas para la ejecución e inicio de operaciones del proyecto en general, todo ello en base al plan de operación y mantenimiento. (7) Seguridad y Salud en el Trabajo; el plan de seguridad laboral ocupa un lugar destacado;

OS

CONSEJO REGIONAL DE PASCO + oy

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A U1 y del Bicentenario de la tierra del Charicamay y los compadres”

ACUERDO N.* 106— 2025 - E.R. PASCO/CR

Que, los detalles de los componentes citados líneas arriba en metrados son: (1) Estructuras en la Laguna Patarcocha; construcción de 01 cámara de rebose. (2) Túnel de drenaje pluvial; la ejecución de 03 tramos proyectados 335.47ml y el mejoramiento de 02 tramos 319.53ml (3) Canal de derivación (salida de túnel); construcción del canal de derivación tipo | 250 ml;

Que, respecto al personal clave en la ejecución de la obra se tiene que: (1) Residente de obra N°01; Ing. Cleto Crisóstomo Centeno (15/12/20 al 06/07/21), Residente de obra N02, Ing John Condor Callupe (07/07/21 al 11/01/22). (2) inspector de obra N01; Ing. Ulises Quispe Huamani (15/12/20 al 22/07/21), Supervisor de obra N*02; Ing. José Alberto Matos Campos;

Que, las valorizaciones de la ejecución contractual del citado proyecto consistieron en 05 valorizaciones: diciembre 2020, enero 2021, mayo 2021, junio 2021 julio 2021;

Que, el expediente técnico del adicional deductivo vinculante N°01, fue aprobadd mediante RGG N526-2021-G.R. PASCO/GGR, el 15 de octubre del 2021. El monto del adicional asciende a S/.1,719,615.17, el monto del deductivo asciende a S/. 1,301,600.23 y el valor neto del adicional deductivo vinculante de la obra N01 asciende a la suma de S/.418,014.93;

Que, el jefe de proyecto: Ing. Henry Wilder Marcelo Solano del "CONSORCIO CHAUPIMARCA”, emite la OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y RECOMIENDA CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, de forma favorable respecto al adicional deductivo vinculante N*01. Por lo que de ninguna manera el presente exime de responsabilidad por la deficiencia en la calidad del expediente técnico elaborado por el consultor que sin duda está conllevando a la ejecución de prestaciones adiciones; y además de no haberse revisado el expediente técnico por el CONTRATISTA Y RESPONSABLES;

Que, la justificación técnica a las partidas y sub partidas respecto al expediente técnico del Adicional Deductivo Vinculante N*01, consisten en (1) excavación mediante voladura mecanizada, (incompatibilidad en el sistema de excavación — del tipo de material encontrado en obra). (2) sostenimiento pesado pasivo- con cimbras. (incompatibilidad en el macizo rocoso encontrado), cambio de tipo de sostenimiento de Arcos noruegos a el tipo de sostenimiento con CIMBRAS. (3) canal de salida de túnel. (dificultades en el canal de salida del túnel), incompatibilidad con edificaciones recientes construidas y por la pendiente que es necesario para que el agua fluya;

Lafunannnan O Estarling

Que, los responsables de la elaboración y de la aprobación del expediente técnico adicional deductivo vinculante N°O1 son: (1) Elaboración del Expediente: Ing. Abimael Crisóstomo Centeno (Residente de Obra del Consorcio “Yaku.PA”). (2) Aprobación del expediente: Ing. Juan U Huamani Quispe (Inspector de obra, contratado por la Entidad). Los cuales según él (Artículo segundo de la R.G.R. N526-2021-G.R. PASCO/GGR- resolución de aprobación del adicional deductivo vinculante N01); Conforme al principio de Responsabilizar, debe advertirse en caso de negligencia u otro análogo, serán responsables de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL;

Que, las valorizaciones de la ejecución del adicional deductivo vinculante N° 01, fueron 04 valorizaciones: octubre 2021, noviembre 2021, diciembre 2021 y enero 2022.

Que, con fecha 17 de marzo del 2022, se realizó la Recepción de obra, según el Acta de recepción en donde se evidencia las firmas del comité como acto de conformidad;

tl HE, AA

CONSEJO REGIONAL DE PASCO es

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana’ € “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A 1 y del Bicentenario de la tierra del Charicamay y los compadres”

ACUERDO N.° 106— 2025 - C.Bo PASCO/CR

Que, la liquidación técnica financiera respecto al contrato de ejecución de la obra N° 0071-2020-G.R.PASCO/PRES, fue realizada por OFICIO, ya que según la Directiva General N°010-2017-GRP-GGR-GRI/SGLT, el contratista no ha cumplido dentro del plazo de 60 dias en entregar la liquidación del contrato citado y de la misma forma al no haber emitido pronunciamiento respecto a la notificación de la entidad de la liquidación técnica (dentro de los 45 días hábiles), la liquidación técnica financiera quedo CONSENTIDA,;

Que, el costo final del contrato de ejecución de la obra, según el análisis realizado para la liquidación técnica financiera por OFICIO, asciende al monto de S/ 6,674,835.45 (seis millones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco con 45/100 soles), el cual incluye en monto del contrato principal, adicional N*01, mayores gastos generales, reajustes, intereses,

Que, las penalidades correspondientes, según el análisis realizado para la liquidación técnica financiera por OFICIO, asciende al monto de S/ 34,411.03 (treinta y cuatro mil cuatrocientos once con 03/100 soles), el cual incluye la penalidad por (1) el contratista incumplió en presentar al inicio de plazo de ejecución el calendario valorizado. (2) según el acta de constatación de la contraloría se verificó paralización de actividades de obra y deficiencias;

Que, los intereses correspondientes, según el análisis realizado para La liquidación técnica financiera por OFICIO, asciende al monto de S/. 268.22 (doscientos sesenta y ocho con 22/100 soles), por el retraso de pagos de la valorización contractual N° 02 y N° 05.

Que, la retención por la suma de S/ 240,720.51 (doscientos cuarenta mil setecientos veinte con 51/100 soles), según el análisis realizado para la liquidación técnica financiera por OFICIO, corresponde al cumplimiento de la medida cautelar de ta resolución N° 01 del 23/02/22 del expediente 00462-202142-22901-JR-CI-02, por daños materiales en la infraestructura de su vivienda de la SRA.DINA HAYDEE COLQUICHAGUA JORGE, ubicado en el jr. Yauli N°359-367 del distrito de Chaupimarca-provincia y región de Pasco por el uso indiscriminado de explosivos;

Que, el monto a devolver del saldo de ejecución de la garantía de fiel cumplimiento asciende a S/ 384,934.72 (trescientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro con 72/100 soles), según el análisis realizado para La liquidación técnica financiera por OFICIO;

Que, la liquidación final del contrato de la supervisión de la citada obra, fue aprobado mediante RGGR N° 699-2022-G. RPASCO/GGR, de fecha 21/10/22, el saldo a favor del consultor asciende a S/ 18,007.51 (dieciocho mil siete con 51/100 soles) por concepto del 10% al informe final y a la liquidación del servicio de supervisión según contrato;

Que, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de Consejo Regional, desarrollada el día dos de diciembre de 2025, se puso en consideración el Dictamen N° 001-2025-GRP-CR/CIIAEPPLAGPAT, aprobado por unanimidad por los miembros integrantes de la Comision Investigadora de la Laguna de Patarcocha, presentado por el presidente MC. Juan Haroldo CHAVEZ MAURICIO, quien ha sustentado ante el magno consejo que dictamina: REMITIR todo lo actuado a la secretaría técnica del PAD, para el inicio de las acciones administrativas que corresponda en contra de los funcionarios responsables de la ejecución de los proyectos: “MANEJO Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA PATARCOCHA, COLECTOR PRIMARIO PATARCOCHA, Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN

CONSEJO REGIONAL DE PASCO

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana” 4 e “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A TU y del Bicentenario de la tierra del

Charicamay y los compadres” ACUERDO N.* 106— 2025 - 6.R. PASCO/CR

LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA- PROVINCIA DE PASCO — DEPARTAMENTO DE PASCO” | ETAPA, según los argumentos expuestos en las conclusiones 6.1, 6.2 y 6.4. y otros puntos; luego de un debate los consejeros y consejeras aprobó por mayoría el Dictamen mencionado. Asimismo, aprobado por mayoría la dispensa de la lectura del acta;

Que, el artículo 39° de la Ley N.° 27867 ~— Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N.° 27902, señala que los acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37° de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y $ Reglamento Interno del Consejo Regional;

ACUERDA: a ARTICULO PRIMERO. - REMITIR todo lo actuado a la secretaría cuy O TASCUAL, técnica del PAD, para el inicio de las acciones administrativas que corresponda q ez, ATAR)

contra de los funcionarios responsables de la ejecución de los proyectos: "MANEJO Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA PATARCOCHA, COLECTOR PRIMARIO PATARCOCHA, Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA- PROVINCIA DE PASCO — DEPARTAMENTO DE PASCO” | ETAPA, según los argumentos expuestos en las conclusiones 6.1, 6.2 y 6.4.

ARTICULO SEGUNDO. - REMITIR todo lo actuado a la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Pasco para el inicio de las acciones legales en contra de los funcionarios mencionados en las conclusiones 6.1, 6.2 y 6.4 comprometidos en las supuestas irregularidades de los proyectos: MANEJO Y GESTION DE RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA PATARCOCHA, COLECTOR PRIMARIO PATARCOCHA, Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA — PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”.

ARTICULO TERCERO. — INVOCAR al Gerente General Regional y al Gerente Regional de Infraestructura para que en base a la constatación física realizada de fecha 10 de setiembre del 2024, en referencia al proyecto saldo de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO — PASCO, COMPONENTE il’, y además EL COMPONENTE: Il, COLECTOR PRIMARIO PATARCOCHA, en donde se pudo evidenciar que los colectores: Colector principal mejorado Moquegua, Colector Bolognesi, Colector TUPAC AMARU, Colector 28 julio, Colector Uliachin, Colector Huaricapcha, Colector Mariátegui, Colector 28 julio Il y Colector Paragsha sigue vertiendo aguas residuales y servidas a la laguna Patarcocha, prioricen la ejecución del citado proyecto garantizando la SOSTENIBILIDAD Y ASISTENCIA TECNICA del ente rector del sistema de saneamiento, agua y desagúe, para garantizar la correcta ejecución del proyecto y su financiamiento.

ARTICULO CUARTO. — ESTANDO a los fundamentos fácticos y jurídicos en el Escrito N.° 31-2025, emitido por MAECH Y ASOCIADOS es de opinión legal la emisión del acto correspondiente declarando PROCEDENTE la implementación o presentación de una MOCIÓN DE DENUNCIA por el consejo regional, la cual, mediante la presente opinión legal, debatirá y decidirá la tramitación de la denuncia ante la comisión pertinente y posterior prestación a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Ke o, ry

CONSEJO REGIONAL DE PASCO 5 vol dS <

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economia Peruana” “Año del Centenario de Interpretación de la Muliza A TI y del Bicentenario de la tierra del

Charicamay y los compadres” ACUERDO N.? 106— 2025 - C.R. PASCO/CR ARTICULO QUINTO. — ENCARGAR a la Comisión Ordinaria

de Fiscalización, Ética y Anticorrupción para que en cumplimiento de la Ley N.° 31433 realice la Fiscalización y la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de control del órgano de control institucional y de la Contraloría General de la República; así como también de los procedimientos de investigación impulsados por el Consejo Regional y por el Congreso de la República, en lo que resulte pertinente, respecto al Informe de Visita de Control N.° 11068-2023-CG/GRPA-SVC de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA — PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, en relación a las siguientes situaciones adversar:

i.

un

DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES: ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE CÁMARA DE REBOSE, TUNEL DE DRENAJE PLUVIAL Y CANAL PROYECTADO; PONEN EN RIESGO EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL PARA LA CUAL FUE DISEÑADA.

FALTA DE MANTENIEMIENTO EN LOS COMPONENTES: ESTRUCTURA HIDRÁULICAS DE CÁMARA DE REBOSE, TÚNEL DE DRENAJE PLUVIAL Y CANAL PROYECTADO, PONE EN RIESGO LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN. PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TUNEL DE DRENAJE PLUVIAL NO CUENTA CON SEGURIDAD NI SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INCUMPLIENDO LA NORMA TECNICA PERUANA — NTP 399.010; SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES.

FALTA DE TRANSFERENCIA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO Y FALTA DEL REGISTRO DE CIERRE EN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, GENERAN EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO PROGRAME OPORTUNAMENTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RESPECTIVO,

EL REGISTRO DE LA OBRA EN EL SISTEMA INFOBRAS NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE INFOBRAS, AL AFECTARSE EL CONTROL SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES Y LA CIUDADANIA.

ARTICULO SEXTO. — DISPENSAR el presente acuerdo del trámite

de lectura y aprobación del acta respectiva.

ARTÍCULO SEPTIMO. - PUBLICAR y DIFUNDIR el presente

Acuerdo Regional en el portal electrónico del Gobierno Regional Pasco.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ES.

Tec. Jessica ORTIZ NAHUINRIPA

PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL

SCO

---

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regionpasco/normas-legales/7639857-106-2025-g-r-pasco-cr PDF: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9314672/7639857-acuerdo-de-consejo-regional-n-106-2025-g-r-pasco-cr.pdf